湖北省武汉市黄陂区人民法院
民 事 判 决 书
（2021）鄂0116民初158号
原告:***，男，1958年11月1日出生，汉族，住武汉市东西湖区，
原告:***，男，1960年11月17日出生，汉族，住湖北省安陆市，
被告:湖北佳丰达建筑工程有限公司，住所地武汉市东西湖区辛安渡办事处徐家台1号15。
法定代表人:王治祥，公司总经理。
原告***与被告湖北佳丰达建筑工程有限公司（以下简称：佳丰达建筑公司）建设工程分包合同纠纷一案，本院于2021年1月5日立案依法适用简易程序。审理中，本院发现本案的处理结果与***有法律上的利害关系，依职权追加***为本案的共同原告，并通知其到庭参加诉讼。本院于2021年3月12日公开开庭进行了审理。原告***到庭参加了诉讼，原告***、被告佳丰达建筑公司经本院传票传唤，无正当理由拒不到庭参加诉讼。本案现已审理终结。
***向本院提出诉讼请求：1.判令被告退还原告保证金50000元；2.判令被告支付原告工程款286000元；3.本案诉讼费由被告承担。事实与理由：原、被告2017年10月15日签订佳丰达公司的《责任协议书》，协议书中双方约定，原告付被告履约保证金5万元，进场后一个月无息退还。协议签订后，原告就一直在被告的工地上做工，但到了约定退还保证金的时间，被告却说现在手上困难，叫原告先等等。可原告在被告工地上做了两个多月，不但保证金一分未退，连做工共计286000元（内墙刮两遍灰26000平方×11元=286000元）的工钱一分未给。被告现在为了逃避工人讨薪，公司已人去楼空，原告已找不到被告，据此原告诉至法院。
佳丰达公司未作答辩。
当事人围绕诉讼请求依法提交了证据，根据当事人陈述和经审查确认的证据，本院认定事实如下：2017年10月15日，***、***（乙方）与佳丰达公司（甲方）签订《罗汉海斯伊通工业厂区内墙涂料、外墙真石漆责任协议书》，约定将黄陂区罗汉海斯伊通工业厂区图纸内所有内墙涂料、外墙真石漆，以包工包料机械及所有辅材耗材承包给乙方。计价方式为内墙涂料12元/平方米，外墙真石漆65元/平方米，计量方式为以现场施工完毕并验收合格工程量为准。双方约定履约保证金，签订协议乙方付甲方履约保证金50000元，进场后一个月无息退还；预付款方式，月进度已完成工程量70%支付，竣工验收至97%；本工程约定的工程质量保证金为确认工程总造价的3%，保修期为1年，保修期满后返还保修金，一次性无息付清。合同签订当日，***支付佳丰达公司50000元履约保证金，佳丰达公司法定代表人王治祥出具收据一张并加盖王治祥印章。***陈述其召集工人于2017年10月20日进场施工，施工约2个半月后，因佳丰达公司一直未付工程款且躲避工人逃避债务，遂停工退场。
另查明，2017年10月26日，***与***、丁少鹏签订《居间合作协议》，约定海斯伊德工业厂房真石漆安装工程居间合作，真石漆居间方按15元/平方米提取居间费，内墙涂料不提居间费。同时约定，乙方管理人员进入施工现场办公三日内，乙方再向居间方交纳居间前期费用贰万元。签订协议当日，***向***、丁少鹏支付居间费20000元。
2021年1月20日，本院工作人员通过电话与***联系，***在电话中陈述履约保证金50000元系***一人支付。
本院认为，佳丰达公司未到庭参加诉讼，应承担举证不能的法律后果。本案中，***、***与佳丰达公司签订《罗汉海斯伊通工业厂区内墙涂料、外墙真石漆责任协议书》后，***按合同约定支付了履约保证金50000元并进场施工。根据双方约定履约保证金在进场后一个月无息退还，***陈述进场施工两个半月，虽未提交证据证明，但***陈述因佳丰达公司未付工程款停工退场至今，业已长达四年的时间，佳丰达公司应返还履约保证金。***虽在《罗汉海斯伊通工业厂区内墙涂料、外墙真石漆责任协议书》中与***作为乙方共同签字，但其向本院陈述履约保证金系***一人支付，故佳丰达公司应向***返还履约保证金50000元。对***主张佳丰达公司欠付的工程款286000元，***应对其主张的事实承担举证责任。***与佳丰达公司未进行验收结算，其主张已完成内墙涂料施工约25000平方米，未提交证据予以证明，经本院释明后，亦未申请对已完成的施工的部分进行价值评估，***应当承担举证不能的法律后果，故对该项诉讼请求，本院不予支持。
综上所述，依照《中华人民共和国民法典》第五百零二条，第五百零九条和《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条、第一百四十四条之规定，判决如下：
一、湖北佳丰达建筑工程有限公司于本判决生效之日起五日内返还***履约保证金50000元；
二、驳回***的其他诉讼请求。
如果未按本判决指定期间履行给付金钱义务，应当依照《中华人民共和国民事诉讼法》第二百五十三条之规定，加倍支付迟延履行期间的债务利息。
案件受理费减半收取3170元，由***负担2645元，湖北佳丰达建筑工程有限公司负担525元。
如不服本判决，可在判决书送达之日起十五日内，向本院递交上诉状，并按对方当事人或代表人的人数提出副本，上诉于湖北省武汉市中级人民法院。
审判员 彭 袁
二〇二一年三月二十二日
书记员 鲍翰宇